亲办案例：购房合同解除，剩余贷款由开发商承担！ 作者：刘新勇律师     时间：2022-07-02    来源：互联网

案情简介

2021年9月9日，原告赵某某与被告XX房地产公司签订了《商品房买卖合同》（预售）及《商品房买卖合同》补充协议，约定：原告购买被告开发的坐落于桥西区（一区）区X号住宅楼X单元X住宅一套，建筑面积87.07㎡，房屋总价款为1220000元。合同第七条约定首付款为人民币X元，剩余房款850000元由原告申请贷款支付。合同第十一条约定，被告应当在2021年12月31日前向原告交付该商品房。合同第十二条约定，被告逾期交房超过60日，原告赵某某有权解除合同。

2021年9月28日,原告与第三人XX银行胜利支行签订了《个人购房借款/担保合同》，当日支付了被告XX公司剩余850000元房款。至此，原告已履行了合同约定的全部义务。原告自2021年9月10日开始偿还XX胜利支行贷款，截止至2022年5月21日，已经偿还了贷款本金及利息X元。

 2022年4月份，赵某某委托我帮他处理该案件，她的诉求：解除与开发商的商品房买卖合同，要求开发返还购房款。同时，赵某某称开发商在售楼部张贴了因大气污染和疫情防控停工的公告，并且向其邮寄送达了延期交房的通知。赵某某与开发商签订的商品房买卖合同补充协议，约定了开发商逾期交房后，合同解除的，购房款返还需要在180内返还。

案件争议点及案情分析

本案的关键点：1、原告赵某某与开发商的购房合同能否解除？开发商以大气污染防治和疫情防控要求延期交房能否成立，是否影响合同解除。2、购房合同解除后，房款如何返还，银行贷款部分如何处理？

3、原告赵某某与开发商签订的购房合同解除后180内返还购房款是否适用？

案情分析：1、根据赵某某提供的材料显示合同约定开发商交房日期为2021年12月31日，而自2021年1月1日至2021年12月31日受重污染天气预警影响天数为52天，如认定为停工，那么交房日期顺延至2022年2月28日，根据合同第十二条约定，逾期交房超过六十日后，买受人有权解除合同。也就是说起诉时间应在4月30日以后才符合合同约定的行使解除权的时间。2、根据商品房买卖合同纠纷解释，购房合同解除后，与银行签订的贷款合同可以一并解除，剩余贷款由开发商还。3、赵某某与开发商签订补充协议约定购房合同解除后，购房款需要180天内返还属于格式条款，不应适用。于是，我代理赵某某提起了诉讼，最终取得胜诉判决。

免责声明：本网部分文章和信息来源于国际互联网，本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系网站所有人，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。同时，部分文章和信息会因为法律法规及国家政策的变更失去时效性及指导意义，仅供参考。